A. Contrato de obras consistente na rehabilitação energética do edifício de 6 VPP situado nas Felgosas, 31, Cerdido, A Corunha, co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional no marco do programa operativo Feder-Galiza 2014-2020 (expediente C-2017/REE 01).
1. Entidade adxudicadora.
Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).
2. Objecto do contrato.
a) Descrição do objecto: rehabilitação energética do edifício de 6 VPP situado nas Felgosas, 31, Cerdido, A Corunha.
b) Prazo de execução: quatro (4) meses, que terá, em todo o caso, carácter de prazo máximo.
3. Tramitação, procedimento e forma de adjudicação.
a) Tramitação: ordinária.
b) Procedimento: aberto, documentalmente simplificar.
c) Forma: multicriterio.
4. Orçamento base de licitação.
a) Montante neto: duzentos quatro mil quatrocentos dois euros com oito cêntimo (204.402,08 €), IVE excluído.
b) IVE (21 %): quarenta e dois mil novecentos vinte e quatro euros com quarenta e quatro cêntimo (42.924,44 €).
c) Montante total: duzentos quarenta e sete mil trezentos vinte e seis euros com cinquenta e dois cêntimo (247.326,52 €).
5. Formalização do contrato.
a) Data de adjudicação: 16 de julho de 2018.
b) Data de formalização do contrato: 17 de julho de 2018.
c) Contratista: Copcisa, S.A.
d) Importe de adjudicação: cento setenta e sete mil quatrocentos oitenta e dois euros com trinta e três cêntimo (177.482,33 €).
e) Vantagens das ofertas adxudicatarias: oferta economicamente mais vantaxosa ao obter a maior pontuação, em aplicação dos critérios de adjudicação estabelecidos no rogo de cláusulas administrativas particulares que regem o procedimento.
B. Contrato de obra para a rehabilitação de um edifício para 1 VPP na rua da Torre, 17, Betanzos, A Corunha (expediente C-2017/CH 05).
1. Entidade adxudicadora.
Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).
2. Objecto do contrato.
a) Descrição do objecto: rehabilitação de um edifício para 1 VPP na rua da Torre, 17, Betanzos, A Corunha.
b) Prazo de execução: doce (12) meses, que terá, em todo o caso, carácter de prazo máximo.
3. Tramitação, procedimento e forma de adjudicação.
a) Tramitação: ordinária.
b) Procedimento: aberto, documentalmente simplificar.
c) Forma: multicriterio.
4. Orçamento base de licitação.
a) Montante neto: duzentos cinco mil cento vinte e sete euros com quarenta e cinco cêntimo (205.127,45 €), IVE excluído.
b) IVE (10 %): vinte mil quinhentos doce euros com setenta e cinco cêntimo (20.512,75 €).
c) Montante total: duzentos vinte e cinco mil seiscentos quarenta euros com vinte cêntimo (225.640,20 €).
5. Formalização do contrato.
a) Data de adjudicação: 20 de julho de 2018.
b) Data de formalização do contrato: 27 de julho de 2018.
c) Contratista: Obras y Viales da Galiza, S.L.
d) Importe de adjudicação: cento setenta e quatro mil dezoito euros com dezoito cêntimo (174.018,18 €).
e) Vantagens das ofertas adxudicatarias: oferta economicamente mais vantaxosa ao obter a maior pontuação, em aplicação dos critérios de adjudicação estabelecidos no rogo de cláusulas administrativas particulares que regem o procedimento.
C. Contrato de obras para a construção de um edifício de 26 habitações de promoção pública, garagens e roxos na parcela 8-U.A.03 do PERI de Chantada, Vigo (Pontevedra) (expediente PÓ-2015/010).
1. Entidade adxudicadora.
Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).
2. Objecto do contrato.
a) Descrição do objecto: construção de um edifício de 26 habitações de promoção pública, garagens e rochos na parcela 8-U.A.03 do PERI de Chantada, Vigo (Pontevedra).
b) Prazo de execução: vinte e quatro (24) meses, que terá, em todo o caso, carácter de prazo máximo.
3. Tramitação, procedimento e forma de adjudicação.
a) Tramitação: ordinária.
b) Procedimento: aberto, documentalmente simplificar.
c) Forma: multicriterio.
4. Orçamento base de licitação.
a) Montante neto: três milhões oitenta e quatro mil novecentos trinta e dois euros com setenta cêntimo (3.084.932,70 €), IVE excluído.
b) IVE (10 %): trezentos oito mil quatrocentos noventa e três euros com vinte e sete cêntimo (308.493,27 €).
c) Montante total: três milhões trezentos noventa e três mil quatrocentos vinte e cinco euros com noventa e sete cêntimo (3.393.425,97 €).
5. Formalização do contrato.
a) Data de adjudicação: 6 de agosto de 2018.
b) Data de formalização do contrato: 9 de agosto de 2018.
c) Contratista: Construcciones Ramírez, S.L.
d) Importe de adjudicação: dois milhões setecentos dez mil cento treze euros com trinta e oito cêntimo (2.710.113,38 €).
e) Vantagens das ofertas adxudicatarias: oferta economicamente mais vantaxosa ao obter a maior pontuação, em aplicação dos critérios de adjudicação estabelecidos no rogo de cláusulas administrativas particulares que regem o procedimento.
D. Contrato de obras consistente na elaboração do projecto construtivo, execução de obra e prestação de serviços complementares para a construção de 6 habitações modulares e a execução da urbanização correspondente na câmara municipal de Cenlle, Ourense (expediente OU-2017/010).
1. Entidade adxudicadora.
Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).
2. Objecto do contrato.
a) Descrição do objecto: redacção do projecto construtivo para a construção de 6 habitações modulares prefabricadas e a sua urbanização, a execução das obras correspondentes e a prestação dos serviços complementares de direcção de obra, direcção de execução e coordinação de segurança e saúde.
b) Prazo de execução: dez (10) meses, que terá, em todo o caso, carácter de prazo máximo.
Prazos parciais:
• Prazo de elaboração do projecto construtivo e do projecto de urbanização do âmbito: 2 meses.
• Prazo de execução das obras: 8 meses.
3. Tramitação, procedimento e forma de adjudicação.
a) Tramitação: ordinária.
b) Procedimento: aberto, documentalmente simplificar.
c) Forma: multicriterio.
4. Orçamento base de licitação.
a) Montante neto: novecentos vinte e quatro mil euros (924.000,00 €), IVE excluído.
Edificação: oitocentos dez mil euros (810.000,00 €).
Urbanização: cento catorze mil euros (114.000,00 €).
b) IVE (10 %): oitenta e um mil euros (81.000,00 €).
IVE (21 %): vinte e três mil novecentos quarenta euros (23.940,00 €).
c) Montante total: um milhão vinte e oito mil novecentos quarenta euros (1.028.940,00 €).
5. Formalização do contrato.
a) Data de adjudicação: 12 de agosto de 2018.
b) Data de formalização do contrato: 22 de agosto de 2018.
c) Contratista: Decoração, Instalaciones y Construcciones, S.A.U.
d) Importe de adjudicação: oitocentos oito mil duzentos dez euros com trinta e nove cêntimo (808.210,39 €).
e) Vantagens das ofertas adxudicatarias: oferta economicamente mais vantaxosa ao obter a maior pontuação, em aplicação dos critérios de adjudicação estabelecidos no rogo de cláusulas administrativas particulares que regem o procedimento.
Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2018
Heriberto García Porto
Director geral do Instituto Galego da Vivenda e Solo