A. Contrato de obras consistente en la rehabilitación energética del edificio de 6 VPP ubicado en As Felgosas, 31, Cerdido, A Coruña, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (expediente C-2017/REE 01).
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: rehabilitación energética del edificio de 6 VPP situado en As Felgosas, 31, Cerdido, A Coruña.
b) Plazo de ejecución: cuatro (4) meses, que tendrá, en todo caso, carácter de plazo máximo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: multicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: doscientos cuatro mil cuatrocientos dos euros con ocho céntimos (204.402,08 €), IVA excluido.
b) IVA (21 %): cuarenta y dos mil novecientos veinticuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos (42.924,44 €).
c) Importe total: doscientos cuarenta y siete mil trescientos veintiséis euros con cincuenta y dos céntimos (247.326,52 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 16 de julio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de julio de 2018.
c) Contratista: Copcisa, S.A.
d) Importe de adjudicación: ciento setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y dos euros con treinta y tres céntimos (177.482,33 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
B. Contrato de obra para la rehabilitación de un edificio para 1 VPP en la calle de A Torre, 17, Betanzos, A Coruña (expediente C-2017/CH 05).
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: rehabilitación de un edificio para 1 VPP en la calle de A Torre, 17, Betanzos, A Coruña.
b) Plazo de ejecución: doce (12) meses, que tendrá, en todo caso, carácter de plazo máximo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: multicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: doscientos cinco mil ciento veintisiete euros con cuarenta y cinco céntimos (205.127,45 €), IVA excluido.
b) IVA (10 %): veinte mil quinientos doce euros con setenta y cinco céntimos (20.512,75 €).
c) Importe total: doscientos veinticinco mil seiscientos cuarenta euros con veinte céntimos (225.640,20 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 20 de julio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de julio de 2018.
c) Contratista: Obras y Viales de Galicia, S.L.
d) Importe de adjudicación: ciento setenta y cuatro mil dieciocho euros con dieciocho céntimos (174.018,18 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
C. Contrato de obra para la construcción de un edificio de 26 viviendas de promoción pública, garajes y trasteros en la parcela 8-U.A.03 del PERI de Chantada, Vigo (Pontevedra) (expediente PO-2015/010).
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: construcción de un edificio de 26 viviendas de promoción pública, garajes y trasteros en la parcela 8-U.A.03 de PERI de Chantada, Vigo (Pontevedra).
b) Plazo de ejecución: veinticuatro (24) meses, que tendrá en todo caso, carácter de plazo máximo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: multicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: tres millones ochenta y cuatro mil novecientos treinta y dos euros con setenta céntimos (3.084.932,70 €), IVA excluido.
b) IVA (10 %): trescientos ocho mil cuatrocientos noventa y tres euros con veintisiete céntimos (308.493,27 €).
c) Importe total: tres millones trescientos noventa y tres mil cuatrocientos veinticinco euros con noventa y siete euros (3.393.425,97 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 6 de agosto de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de agosto de 2018.
c) Contratista: Construcciones Ramírez, S.L.
d) Importe de adjudicación: dos millones setecientos diez mil ciento trece euros con treinta y ocho céntimos (2.710.113,38 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
D. Contrato de obras consistente en la elaboración del proyecto constructivo, ejecución de obra y prestación de servicios complementarios para la construcción de 6 viviendas modulares y la ejecución de la urbanización correspondiente al ayuntamiento de Cenlle, Ourense (expediente OU-2017/010).
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: redacción del proyecto constructivo para la construcción de 6 viviendas modulares prefabricadas y su urbanización, la ejecución de las obras correspondientes y la prestación de los servicios complementarios de dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud.
b) Plazo de ejecución: diez (10) meses, que tendrá, en todo caso, carácter de plazo máximo.
Plazos parciales:
• Plazo de elaboración del proyecto constructivo y del proyecto de urbanización del ámbito: 2 meses.
• Plazo de ejecución de las obras: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: multicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: novecientos veinticuatro mil euros (924.000,00 €), IVA excluido.
Edificación: ochocientos diez mil euros (810.000,00 €).
Urbanización: ciento catorce mil euros (114.000,00 €).
b) IVA (10 %): ochenta y un mil euros (81.000,00 €).
IVA (21 %): veintitrés mil novecientos cuarenta euros (23.940,00 €).
c) Importe total: un millón veintiocho mil novecientos cuarenta euros (1.028.940,00 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 12 de agosto de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de agosto de 2018.
c) Contratista: Decoración, Instalaciones y Construcciones, S.A.U.
d) Importe de adjudicación: ochocientos ocho mil doscientos diez euros con treinta y nueve céntimos (808.210,39 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2018
Heriberto García Porto
Director general del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
