A. Contrato de obras consistente en la rehabilitación de un edificio para dos viviendas de promoción pública y un local comercial en la calle Cerca, nº 9, Betanzos, A Coruña. Expediente: C-2015/CH 01
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: obras de rehabilitación de un edificio de dos viviendas de promoción pública y un local comercial.
b) Plazo de ejecución: un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: multicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: cuatrocientos mil doscientos cincuenta y dos euros (400.252,00 €), IVA excluido.
b) IVA (10 %): cuarenta mil veinticinco euros con veinte céntimos (40.025,20 €).
c) Importe total: cuatrocientos cuarenta mil doscientos setenta y siete euros con veinte céntimos (440.277,20 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 6 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización do contrato: 13 de julio de 2017.
c) Contratista: Ogmios Proyecto, S.L.
d) Importe de adjudicación: trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos euros (345.800,00 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
B. Contrato de obras consistente en la rehabilitación de un edificio para tres viviendas de promoción pública y un local comercial en la calle Cerca, nº 13, Betanzos, A Coruña. Expediente: C-2015/CH 02.
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: obras de rehabilitación de un edificio de tres viviendas de promoción pública y un local comercial.
b) Plazo de ejecución: un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: multicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: quinientos siete mil setecientos cincuenta y ocho euros con cincuenta y un céntimos (507.758,51 €), IVA excluido.
b) IVA (10 %): cincuenta mil setecientos setenta y cinco euros con ochenta y ocho céntimos (50.775,88 €).
c) Importe total: quinientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro euros con sesenta y nueve céntimos (558.534,69 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 6 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización do contrato: 17 de julio de 2017.
c) Contratista: UTE Construcciones Orega, S.L.-Construcciones Delfín Ferreiro Rodriguez, S.L.
d) Importe de adjudicación: cuatrocientos sesenta y tres mil veinticinco euros con veintiséis euros (463.025,26 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
C. Contrato de obras consistente en la rehabilitación de un edificio para una vivienda de promoción pública y un local comercial en la calle Clérigos, nº 13, Betanzos, A Coruña Expediente: C-2012/CH 03.
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: obras de rehabilitación de un edificio de una vivienda de promoción pública y un local comercial.
b) Plazo de ejecución: un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: multicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos un euros con ochenta y cuatro céntimos ( 185.401,84 €), IVA excluido.
b) IVA (10 %): dieciocho mil quinientos cuarenta euros con dieciocho céntimos ( 18.540,18 €).
c) Importe total: doscientos tres mil novecientos cuarenta y dos euros con dos céntimos céntimos ( 203.942,02 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 10 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización do contrato: 19 de julio de 2017.
c) Contratista: Construcciones Abal, S.A.
d) Importe de adjudicación: ciento cincuenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro euros con veinticuatro céntimos (159.354,24 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
Santiago de Compostela, 20 de julio de 2017
Heriberto García Porto
Director general del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
