Aprobado por Acuerdo plenario de 27 de enero de 2012 el expediente de contratación, incluidos los pliegos de cláusulas administrativas particulares-técnicas que regirán el concurso para adjudicar el contrato de obras de puesta en valor del Castillo de Santa Cruz en A Guarda, objeto de financiación del 1% cultural del Ministerio de Fomento, que se exponen al público durante ocho (8) días, contados a partir del siguiente al de la última publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Galicia o en el Boletín Oficial de la provincia, para que pueda presentar reclamaciones quien se considere interesado.

Simultáneamente se anuncia el concurso, aplazándose la licitación si resulta necesario por formularse reclamaciones contra los pliegos.

1. Entidad adjudicadora.

Ayuntamiento de A Guarda; plaza do Reló s/n, 36780. Teléfono: 986 61 00 00, fax: 986 61 02 83.

2. Objeto del contrato.

Adjudicar el contrato de obras de puesta en valor del Castillo de Santa Cruz en A Guarda, objeto de financiación del 1% cultural del Ministerio de Fomento.

3. Plazo de ejecución.

Doce meses.

4. Tipo de licitación.

1.033.931,14 euros (IVA incluido) (respecto del que se admiten bajas). Las obras son objeto de financiación del 1% cultural del Ministerio de Fomento, por un importe de 775.448,36 euros, correspondiente al 75% del valor total de las mismas, siendo firmado en fecha 1 de diciembre de 2011 convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de A Guarda para la financiación de las obras.

5. Modalidad de adjudicación.

Concurso público, procedimiento abierto, tramitación urgente.

6. Garantías.

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el impuesto sobre el valor añadido.

7. Examen del expediente.

Los licitadores podrán examinar el expediente en la Secretaría General del ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 13.00 horas, excepto sábados y festivos y hasta el día anterior al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

8. Presentación de proposiciones.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de A Guarda de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, y los sábados en horario de 10.00 a 13.00 horas, durante el plazo de trece (13) días naturales contados a partir del día siguiente al de la última publicación en el DOG o en el BOP en la forma señalada en el pliego de cláusulas administrativas-técnicas. Si el último día de presentación de ofertas fuese inhábil, se prorrogará hasta el día hábil siguiente.

9. Apertura de proposiciones.

A las diez (10.00) horas del sexto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas se procederá por la mesa de contratación a la apertura de las ofertas presentadas. A estos efectos, el sábado se considerará inhábil.

10. Gastos de anuncios.

Correrán a cargo del adjudicatario.

A Guarda, 30 de enero de 2012.

José Manuel Domínguez Freitas
Alcalde