El alcalde-presidente de este ayuntamiento, por Resolución de 4 de abril de 2002 aprobó el expediente de contratación de la obra de alumbrado público en

la travesía de San Ramón incluido en el POS 2002 y la iniciación del correspondiente expediente de licitación mediante concurso con procedimiento abierto y tramitación ordinaria. De conformidad con el artículo 78 del texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas se anuncia el correspondiente concurso con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.

Organismo: Ayuntamiento de Moeche.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

2. Objeto del contrato.

Descripción del objeto: es objeto del concurso la adjudicación del contrato de obras de alumbrado público en travesía de San Ramón. Según el proyecto redactado por el ingeniero técnico industrial Ignacio Paz Alonso.

Lugar de ejecución: Moeche.

Plazo de ejecución: 3 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 62.628,50 A.

5. Garantía provisional: 1.252,57 A.

6. Obtención de información.

Entidad: Ayuntamiento de Moeche.

Domicilio: Campos do Foxo, s/n.

Localidad: Moeche.

Teléfono: 981 40 40 06.

7. Requisitos específicos del contratista: ninguno.

8. Presentación de ofertas: fecha límite de presentación: 26 días a partir de la publicación del último anuncio (BOP ou DOG).

Documentación a presentar: la exigida en el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: registro general del Ayuntamiento de Moeche.

9. Apertura de ofertas.

Entidad: Ayuntamiento de Moeche.

Fecha y hora: 12 horas del 3 día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.

Moeche, 5 de abril de 2002.

Xulio Cribeiro García

Alcalde