El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2001, aprobó el expediente de contratación de la obra de rehabilitación del castillo de Moeche, 1ª fase, y la iniciación del correspondiente expediente de licitación mediante concurso, con procedimiento abierto y trámite de urgencia. De conformidad con el artículo 78 del texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, se anuncia el correspondiente concurso con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Moeche.

Dependencia que tramita el expediente: secretaría general.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: es objeto del concurso la adjudicación del contrato de obras de rehabilitación del castillo de Moeche, 1ª fase, según proyecto redactado por la arquitecta Alejandra Quintáns Casais.

Lugar de ejecución: Moeche.

Plazo de ejecución: 8 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: urgente.

Procedimiento: abierto.

Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 79.999.999 pesetas (480.809,68 euros).

5. Garantía provisional: no.

6. Obtención de información:

Entidad: Ayuntamiento de Moeche.

Domicilio: Campos do Foxo, s/n.

Localidad: Moeche.

Teléfono: 981 40 40 06.

7. Requisitos específicos del contratista:

clasificación: grupo K, subgrupo 7, categoría D.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 13 días a partir de la publicación del último anuncio (BOP o DOG).

Documentación a presentar: la exigida en el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: registro general del Ayuntamiento de Moeche.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ayuntamiento de Moeche.

Fecha y hora: 12 horas del tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.

Moeche, 8 de octubre de 2001.

Xulio Cribeiro García

Alcalde