El Ayuntamiento de Soutomaior aprobó el procedimiento de adjudicación del contrato de obras a que se refire el presente anuncio.

Simultáneamente al concurso, se expone al público el pliego de condiciones durante el plazo de ocho días hábiles desde su publicación en el BOP o en el DOG último en el que se publique, aplazándose en el supuesto de que se presenten reclamaciones contra el mismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Soutomaior.

b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obra: Tanatorio municipal en Salguirón, 1ª fase.

b) Lugar de ejecución: Arcade (Soutomaior).

c) Plazo de ejecución: 3 meses.

d) Persupuesto de ejecución por contratación: 9.962.792 ptas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. Garantías.

Provisional: 2% del precio base de licitación.

Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Soutomaior.

b) Domicilio: calle Alexandre Bóveda, 8.

c) Localidad y código postal: 36691 Soutomaior.

d) Teléfono: 986 70 51 06.

e) Telefax: 986 70 53 33.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infomación: la de presentación de proposiciones.

6. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: no se exige.

b) Otros requisitos:

-Solvencia económica y financiera: se acreditará por calquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la L.C.A.P.

-Solvencia técnica: se acreditará por calquiera de los medios previsto en el artículo 17 de la L.C.A.P.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde el seguinte al de la publicación del anuncio en el BOP o DOG último en el que se publique.

b) Documentación a presentar: la especificada en el pliego de condicións económicas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: Ayuntamiento de Soutomaior.

2ª Domicilio: calle Alexandre Bóveda, 8.

3ª Localidad y código postal: 36691 Soutomaior.

d) Los criterios que han de servir de base para la adjudicación serán los seguintes:

1. Mejoras en el proyecto técnico, que podrán consistir en la ejecución de más número de unidades de obra de las descritas, en la mejora de la calidad de los materiales descritos en el proyecto, o en otras modificaciones que presenten un aumento de la calidad final del proyecto ejecutado.

2. Reducción del plazo de ejecución.

3. Obras de carácter análogo a la licitada que tenga ejecutado o licitador.

Los criterios señalados se ponderarán como a continuación se especifica:

-Criterio 1: hasta 80 puntos.

-Criterio 2: hasta 10 puntos.

-Criterio 3: hasta 10 puntos.

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Soutomaior.

b) Domicilio: calle Alexandre Bóveda, 8.

c) Localidad: el quinto día hábil siguiente al del remate de la presentación de ofertas. Si coincidiera en sábado, el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.

9. Gastos de anuncios: adjudicatario.

Soutomaior, 31 de julio de 2000.

Agustín Reguera Ocampo

Alcalde