La Comisión de Gobierno, en sesión extraordinaria de 30 de junio de 1998, aprobó los pliegos de cláusulas administrativas particulares que regirán la contratación, por el procedimiento abierto y sistema de concurso, de las obras de proyecto de acceso ó núcleo Chousa de Abaixo, A Pontenova.

Los citados pliegos estarán expuestos al público durante 8 días a efectos de que se puedan presentar las reclamaciones contra ellos.

Al mismo tiempo, el ayuntamiento anuncia la licitación del citado contrato de obras, la cual quedará aplazada si hubiese reclamaciones contra los pliegos hasta su resolución:

1. Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de A Pontenova.

b) Dependencias en la que se tramita el expediente: oficinas municipales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: proyecto de acceso al núcleo Chousa de Abaixo, A Pontenova.

b) Nº de expediente: 2/1998.

c) División por lotes y número: no tiene.

d) Lugar de ejecución: término municipal de A Pontenova.

e) Plazo de ejecución: seis (6) meses.

f) Presupuesto de licitación: 18.948.017 pesetas (IVA incluido).

3. a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. Garantías:

Provisional: 378.961 pesetas.

Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de A Pontenova (Lugo).

b) Domicilio: c/ Generalísimo, s/n.

c) Localidad y código postal: A Pontenova, 27720.

e) Fax: 982 34 20 51.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día decimotercero posterior a la fecha de la última publicación de este anuncio en el BOP o en el DOG (a los efectos del cómputo de plazos se indica que los días son naturales).

g) Criterios que servirán de base para la adjudicación:

-Unidades de obra completa adicional que guarden relación con la materia y naturaleza del proyecto objeto del contrato, a precios de proyecto.

En su caso, los licitadores presentarán un presupuesto con las mediciones y precios ofertados de las unidades de obra referidas.

-Mejor plazo de ejecución.

-Relación de obras ejecutadas dentro de los últimos tres años para las administraciones públicas, junto con la certificación de buena ejecución, expedida por el director de cada una de ellas.

-Mejor precio.

6. Gastos de anuncios.

El pago del importe de los anuncios correrán a cargo del contratista adjudicatario.

7. Presentación de proposiciones y documentación.

Las proposiciones se presentarán en mano en el registro del ayuntamiento, durante los trece días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP o en el DOG, en el que figurará como lema o título de la obra a que se licite, de acuerdo con el modelo que figura en el anexo.

La documentación a aportar es la exigida en la cláusula 17º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de plicas:

Lugar: en el ayuntamiento.

Fecha: tercer día posterior a contar desde la fecha de terminación del plazo de presentación de plicas, siempre que no coincida en sábado, en tal caso se abrirán el primer día hábil siguiente.

Hora: nueve horas y treinta minutos (9.30).

Anexo: D/Dª. ..., domiciliado/a en ..., con DNI número ..., en nombre propio (o en representación de..., como acredita por ...), enterado/a de la convocatoria del concurso toma parte en el mismo, comprometiéndose a la realización de las obras de ..., en un plazo de ..., y en el precio de ..., (en letra y en número) IVA incluido, conforme al proyecto técnico y pliego de cláusulas económico-administrativas que acepta íntegramente, y se compromete a realización de unidades de obra adicional valoradas a precios de pro

yecto y de acuerdo con el siguiente detalle: unidades de obra, medición, designación, precio y total.

A Pontenova, 7 de julio de 1998.

P.D.

Manuel Díaz Fernández

Primer teniente alcalde

6712