DOG 89 do 12/05/1997 - RESOLUCIÓN do 5 de maio de 1997, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se anuncia a licitación, mediante procedemento aberto e forma de adxudicación de concurso público con tramitación urxente, do contrato de obra relativo á construcción de piscinas públicas no concello de Nogueira de Ramuín (Ourense).

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 1997, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se anuncia a licitación, mediante procedemento aberto e forma de adxudicación de concurso público con tramitación urxente, do contrato de obra relativo á construcción de piscinas públicas no concello de Nogueira de Ramuín (Ourense).

Advertido erro na devandita resolución publicada no DOG nº 83, do 2 de maio de 1997, cómpre face-la oportuna corrección:

Na páxina 4.142, columna esquerda, apartado correspondente ó orzamento de execución por contrata, onde di: «cincuenta e catro millóns novecentas oito mil cen pesetas (54.908.100 ptas.)», debe dicir: «cincuenta e nove millóns novecentas oito mil cen pesetas (59.908.100 ptas.)».

A publicación da presente corrección de erros comportará a reapertura do prazo de presentación de ofertas e o conseguinte retraso na súa apertura.

Santiago de Compostela, 5 de maio de 1997.

P.D. (Orde 21-5-1990)

Eduardo Lamas Sánchez

Secretario xeral para o Deporte

3236