La Secretaría General para el Deporte, en cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco del convenio de cooperación sobre instalaciones deportivas entre la Xunta de Galicia y las diputaciones provinciales de A Coruña, Ourense y Pontevedra, ultimados los trámites administrativos pertinentes, resolvió anunciar los respectivos procedimientos de adjudicación mediante procedimiento abierto y concurso público, tramitación urgente, de los contratos de obra que a continuación se identifican:

Provincia de A Coruña.

1.-Obra objeto del contrato.-Construcción de un centro de actividades náutico-deportivas, en el ayuntamiento de Oleiros (A Coruña).

a) Clasificación del contratista: grupo C, subgrupo todos, categoría d.

b) Presupuesto de ejecución por contrata: 107.686.383 ptas. (ciento siete millones seiscientas ochenta y seis mil trescientas ochenta y tres pesetas)

c) Plazo de ejecución: doce (12) meses.

2.-Obra objeto del contrato.-Urbanización en el complejo deportivo del INEF de Galicia, en el ayuntamiento de Oleiros (A Coruña).

a) Clasificación del contratista: grupo C, subgrupo todos, categoría e.

b) Presupuesto de ejecución por contrata: 123.460.938 ptas. (ciento ventitrés millones cuatrocientas sesenta mil novecientas treinta y ocho pesetas).

c) Plazo de ejecución: ocho (8) meses.

3.-Obra objeto del contrato.-Acondicionamento y mejora del pabellon polideportivo, 2ª fase, en el ayuntamiento de Ordes (A Coruña).

a) Clasificación del contratista: grupo C, subgrupo todos, categoría d.

b) Presupuesto de ejecución por contrata: 36.517.922 ptas. (treinta y seis millones quinientas diezisiete mil novecientas ventidós pesetas).

c) Plazo de ejecución: seis (6) meses.

4.-Obra objeto del contrato.-Campo de fútbol en Castriz, en el ayuntamiento de Santa Comba (A Coruña).

a) Clasificación del contratista: grupo C, subgrupo todos, categoría c.

b) Presupuesto de ejecución por contrata: 28.062.988 ptas. (veintiocho millones sesenta y dos mil novecientas ochenta y ocho pesetas).

c) Plazo de ejecución: ocho ( 8) meses.

5.-Obra objeto del contrato.-2ª fase en el pabellón polideportivo del Grupo Escolar de Traba, en el ayuntamiento de Santa Comba (A Coruña).

a) Clasificación del contratista: grupo C, subgrupo todos, categoría c.

b) Presupuesto de ejecución por contrata: 28.050.888 ptas. (veintiocho millones cincuenta mil ochocientas ochenta y ocho pesetas).

c) Plazo de ejecución: seis (6) meses.

6.-Obra objeto del contrato.-Construcción de piscina al aire libre, en Xanceda, en el ayuntamiento de Mesía, ( A Coruña).

a) Clasificación del contratista: grupo C, subgrupo todos, categoría d.

b) Presupuesto de ejecución por contrata: 34.713.915 ptas. (treinta y cuatro millones setecientas trece mil novecientas quince pesetas).

c) Plazo de ejecución: seis (6) meses.

7.-Obra objeto del contrato.-Construcción pabellón polideportivo en Guísamo, ayuntamiento de Bergondo (A Coruña).

A) Clasificación del contratista: grupo C, subgrupo todos, categoría d.

b) Presupuesto de ejecución por contrata: 72.018.376 ptas. (setenta y dos millones dieciocho mil trescientas setenta y seis pesetas).

c) Plazo de ejecución: ocho (8) meses.

Provincia de Ourense.

8.-Obra objeto del contrato.-Construcción de gimnasio y obras de mejora en el pabellón polideportivo, en el ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras (Ourense).

a) Clasificación del contratista: grupo C, subgrupo todos, categoría d.

b) Presupuesto de ejecución por contrata: 28.568.816 ptas. (veintiocho millones quinientas sesenta y ocho mil ochocientas dieciséis pesetas).

c) Plazo de ejecución: siete (7) meses.

Provincia de Pontevedra.

9.-Obra objeto del contrato.-Construcción centro municipal de remo, en el ayuntamiento de Tui (Pontevedra).

a) Clasificación del contratista: grupo C, subgrupo todos, categoría c.

b) Presupuesto de ejecución por contrata: 29.948.069 ptas. (veintinueve millones novecientas cuarenta y ocho mil sesenta y nueve pesetas).

c) Plazo de ejecución: seis (6) meses.

Exposición de los pliegos de cláusulas y proyectos técnicos: los pliegos de cláusulas administrativas y los proyectos técnicos podrán examinarse en el Servicio de Contratación y Gestión Económica de la Secretaría General para el Deporte (estadio multiusos San Lázaro, Santiago de Compostela), durante el plazo de presentación, desde las 10 hasta las 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: el plazo de presentación de proposiciones terminará a las 14 horas del decimotercer día hábil a partir del seguinte al de su publicación en el DOG.

Lugar: la presentación de proposiciones se efectuará en el registro general de la Secretaría General para el Deporte, (estadio multiusos San Lázaro, Santiago de Compostela), o en el registro general de la Xunta de Galicia (edificios administrativos de San Caetano, Santiago de Compostela), en sobre cerrado, o de acuerdo con los procedimientos previstos en el artículo 100 del Reglamento general de contratos del Estado.

Las proposiciones se ajustarán al modelo establecido que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares, anexo I.

Las proposiciones económicas deberán ir acompañadas, en sobre aparte, de los documentos enumerados en al artículo 80 de la Ley 13/1995, del 18 de mayo, de contratos de las administraciones públicas, y de los que permitan aplicar los criterios de evaluación a los que se refire el acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia del 10 de mayo de 1995, publicado en el DOG correspondente al día 30 de mayo.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el remitente deberá justificar la fecha en la que efectúa el envío en la oficina de correos y comunicar al órgano de contratación su remisión mediante telefax o telegrama, dentro de la fecha y horas establecidas como plazo de presentación. Sin la concurrencia de ámbos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad al plazo señalado en este anuncio.

Apertura de proposiciones: será efectuada por la mesa de contratación desde las 9.30 horas del quinto día hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas que no sea sábado, en la sala de juntas de la Secretaría General para el Deporte en el estadio multiusos de San Lázaro, Santiago de Compostela.

Fianzas provisionales: los contratistas que acrediten la clasificación requerida para concurrir a la licitación en cada una de las obras citadas quedan dispensados de la obligación de prestar fianza provisional al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.2º de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administraciones públicas.

En aquellas obras en las que no se exija clasificación los contratistas que posean y aporten, voluntariamente, tal documento quedarán eximidos, igualmente, de prestar fianza provisional.

Los empresarios no clasificados deberán prestar fianza provisional por el importe del 2% del presupuesto de ejecución por contrata de las mismas.

Documentación que deberán presentar los licitadores: la exigida en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, conforme a las indicaciones seguintes:

Cuando un proponente presente proposiciones económicas para más de una de las obras incluidas en la presente resolución, deberá presentar un sobre A y B común para todas ellas que contendrá la documentación requerida en el pliego e identificará en la carátula de los mismos las obras en las que se pretende que produzca efectos.

No obstante lo anterior, se presentará un sobre A por cada obra a la que concurra, en la que solo se deberá introducir la acreditación de la verificación de la suficiencia del poder de representación y la clasificación empresarial poseída.

La documentación que sea aportada por los licitadores debe serlo en documentos originales o bien con compulsa administrativa efectuada ante la Secretaría General para el Deporte o autenticada por notario.

Los poderes de representación deberán ser declarados suficientes por los letrados de la Asesoría Jurídica de la Consellería de la Presidencia y Administración Pública.

Serán de cargo del/os adxudicatario/s el coste de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Galicia y el de la inserción de su extracto en los medios de comunicación escrita.

Santiago de Compostela, 23 de noviembre de 1995.

P.D. (Orden 21-5-1990)

Secretario general para el Deporte

7819