A. Contrato de obras consistente en la rehabilitación de un edificio para dos viviendas de promoción pública en la calle Tinería, nº 30, unidad edificatoria 150441, Lugo (expediente LU-2016/CH 01).
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: obras de rehabilitación de un edificio de dos viviendas de promoción pública.
b) Plazo de ejecución: doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: multicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: doscientos once mil ochocientos cuarenta y un euros con quince céntimos (211.841,15 €), IVA excluido.
b) IVA (10 %): veintiún mil ciento ochenta y cuatro euros con once céntimos (21.184,11 €).
c) Importe total: doscientos treinta y tres mil veinticinco euros con veintiséis céntimos (233.025,26 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 8 de mayo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de mayo de 2018.
c) Contratista: Construcciones Orega, S.L.
d) Importe de adjudicación: ciento ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y siete euros con sesenta céntimos (182.437,60 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
B. Contrato de obras consistente en la rehabilitación de un inmueble para una vivienda de promoción pública en la calle Recanto do Miño, 11-13, U.E. 151210, Lugo (expediente C-2016/CH 02).
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: obras de rehabilitación de un inmueble para una vivienda de promoción pública.
b) Plazo de ejecución: doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: multicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: ciento cincuenta y seis mil ochocientos euros (156.800,00 €), IVA excluido.
b) IVA (10 %): quince mil seiscientos ochenta euros (15.680,00 €).
c) Importe total: ciento setenta y dos mil cuatrocientos ochenta euros (172.480,00 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 11 de mayo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de mayo de 2018.
c) Contratista: Obras y Viales de Galicia, S.L.
c) Importe de adjudicación: ciento cuarenta mil trescientos ochenta y un euros con ochenta y dos céntimos (140.381,82 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
C. Contrato de obras consistente en la rehabilitación de dos inmuebles para tres viviendas de promoción pública en la calle de O Vilar, 3 y 5, Ourense (expediente OU-2016/CH 01).
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: obras de rehabilitación de dos inmuebles para tres viviendas de promoción pública.
b) Plazo de ejecución: doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: multicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: quinientos nueve mil cuarenta y seis euros con treinta y seis céntimos (509.046,36 €), IVA excluido.
b) IVA (10 %): cincuenta mil novecientos cuatro euros con sesenta y cuatro céntimos (50.904,64 €).
c) Importe total: quinientos cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta y un euros (559.951,00 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 8 de mayo de 2018.
b) Fecha de formalización do contrato: 11 de mayo de 2018.
c) Contratista: Obras y Servicios Gómez Crespo, S.L.
d) Importe de adjudicación: cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos euros (448.600,00 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
Santiago de Compostela, 22 de mayo de 2018
Heriberto García Porto
Director general del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
