A. Contrato de obras consistente en la mejora de eficiencia energética del edificio de viviendas protegidas situado en la plaza José Cándido Paz Ares núm. 4-5-6 en Melide (A Coruña), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. Expediente: C-2016/REE 05.

1. Entidad adjudicadora.

Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obras de aislamiento térmico por el exterior en edificación residencial para mejora de eficiencia energética.

b) Plazo de ejecución: tres (3) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.

c) Forma: unicriterio.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto: doscientos ocho mil novecientos cincuenta y un euros con siete céntimos (208.951,07 €), IVA excluido.

b) IVA (21 %): cuarenta y tres mil ochocientos setenta y nueve euros con setenta y dos céntimos (43.879,72 €)

c) Importe total: doscientos cincuenta y dos mil ochocientos treinta euros con setenta y nueve céntimos (252.830,79 €).

5. Formalización del contrato.

a) Fecha de adjudicación: 25 de octubre de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 2 de noviembre de 2017.

c) Contratista: Petrolam Infraestructuras, S.L.

d) Importe de adjudicación: ciento sesenta y dos mil novecientos sesenta y dos mil novecientos sesenta euros con noventa y cuatro céntimos (162.960,94 €).

e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.

B. Contrato de obras consistente en la mejora de eficiencia energética del edificio de viviendas protegidas situado en la calle Menéndez Pelayo, nº 15-17, Vigo (Pontevedra) cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. Expediente: PO-2016/REE 01.

1. Entidad adjudicadora.

Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obras de aislamiento térmico por el exterior en edificación residencial para mejora de eficiencia energética.

b) Plazo de ejecución: cuatro (4) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.

c) Forma: unicriterio.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto: trescientos noventa y dos mil ochocientos cuarenta y seis euros con noventa y tres céntimos (392.846,93 €), IVA excluido.

b) IVA (21 %): ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y siete euros con ochenta y seis céntimos (82.497,86 €).

c) Importe total: cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro euros con setenta y nueve céntimos (475.344,79 €).

5. Formalización del contrato.

a) Fecha de adjudicación: 25 de octubre de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 2 de noviembre de 2017.

c) Contratista: O3 Servicios y Contratas, S.L.

d) Importe de adjudicación: trescientos tres mil cuarenta y dos euros con doce céntimos (303.042,12 €).

e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.

C. Contrato de obras de reparación interior de viviendas en Ferrol, A Coruña. Expediente C-2016/REP 03.

1. Entidad adjudicadora.

Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obras de reparaciones menores en viviendas propiedad del IGVS en Ferrol, A Coruña.

b) Plazo de ejecución:

Lotes 5 y 8 = 1,5 meses en total.

Lote 6 = 1,5 meses.

Lote 3 = 1 mes.

Lotes 1, 2, 4, 7 y 9 = 2 meses en total.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.

c) Forma: unicriterio.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto: ciento diecisiete mil seiscientos setenta euros con sesenta y ocho céntimos (117.670,68 €).

b) IVA (21 %): veinticuatro mil setecientos diez euros con ochenta y cuatro céntimos (24.710,84 €).

c) Importe total: ciento cuarenta y dos mil trescientos ochenta y un euros con cincuenta y dos céntimos (142.381,52 €).

5. Formalización del contrato.

a) Fecha de adjudicación: 30 de octubre de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato, adjudicatario e importe de adjudicación:

Núm. de lote	Formalización del contrato	Adjudicatario	Importe (sin IVA)
1	8.11.2017	Servicios Integrales de Gestión y Mantenimiento, S.A.	8.782,55 €
2	8.11.2017	Servicios Integrales de Gestión y Mantenimiento, S.A.	7.120,24 €
3	2.11.2017	Prosema Noroeste, S.L.	8.130,00 €
4	8.11.2017	Servicios Integrales de Gestión y Mantenimiento, S.A.	8.438,98 €
5	2.11.2017	Ingeniería y Construcciones Melcor, S.L.	14.637,96 €
6	3.11.2017	Saidres de Trasdeza, S.L.	14.114,00 €
7	8.11.2017	Servicios Integrales de Gestión y Mantenimiento, S.A.	11.252,13 €
8	2.11.2017	Ingeniería y Construcciones Melcor, S.L.	10.225,02 €
9	8.11.2017	Servicios Integrales de Gestión y Mantenimiento, S.A.	8.558,44 €

c) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.

Santiago de Compostela, 13 de noviembre de 2017

Heriberto García Porto
Director general del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo