A. Contrato de obras consistente en la mejora de la eficiencia energética del edificio de viviendas protegidas situado en la calle Salgueiriños de Abaixo, 15-A y 15-B de As Cancelas-Mallou, en Santiago de Compostela, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (expediente C-2016/REE 01).
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: obras de aislamiento térmico por el exterior en edificación residencial para la mejora de la eficiencia energética.
b) Plazo de ejecución: cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: unicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: ciento cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho euros con cinco céntimos (156.648,05 €), IVA excluido.
b) IVA (21 %): treinta y dos mil ochocientos noventa y seis euros con nueve céntimos (32.896,09 €).
c) Importe total: ciento ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro euros con catorce céntimos (189.544,14 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 8 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de marzo de 2017.
c) Contratista: Iam Rumbo Instalaciones y Obras, S.L.
d) Importe de adjudicación: ciento veintitrés mil ciento nueve euros con setenta céntimos (123.109,70 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
B. Contrato de obras consistente en la mejora de la eficiencia energética del edificio de viviendas protegidas situado en el SUNP-9 de Belvís, en Santiago de Compostela, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (expediente C-2016/REE 02).
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: obras de aislamiento térmico por el exterior en edificación residencial para la mejora de la eficiencia energética.
b) Plazo de ejecución: doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: unicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: cuatrocientos noventa mil doscientos ochenta y un euros con noventa y cuatro céntimos (490.281,94 €), IVA excluido.
b) IVA (21 %): ciento dos mil novecientos cincuenta y nueve euros con veintiún céntimos (102.959,21 €).
c) Importe total: quinientos noventa y tres mil doscientos cuarenta y un euros con quince céntimos (593.241,15 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 9 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de marzo de 2017.
c) Contratista: Iam Rumbo Instalaciones y Obras, S.L.
d) Importe de adjudicación: trescientos ochenta y cinco mil trescientos doce euros con cincuenta y siete céntimos (385.312,57 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
C. Contrato de obras consistente en la mejora de la eficiencia energética del edificio de viviendas protegidas situado en la calle Letras Galegas, nº 8 de A Ponte Pereda, en Santiago de Compostela, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (expediente C-2016/REE 03).
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: obras de aislamiento térmico por el exterior en edificación residencial para la mejora de la eficiencia energética.
b) Plazo de ejecución: cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: unicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: ciento ochenta y siete mil ciento noventa y siete euros con dieciséis céntimos (187.197,16 €), IVA excluido.
b) IVA (21 %): treinta y nueve mil trescientos once euros con cuarenta céntimos (39.311,40 €).
c) Importe total: doscientos veintiséis mil quinientos ocho euros con cincuenta y seis céntimos (226.508,56 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 7 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de marzo de 2017.
c) Contratista: MT 2001, S.L.U.
d) Importe de adjudicación: ciento cuarenta y seis mil doscientos tres euros con treinta y cuatro céntimos (146.203,34 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
D. Contrato de obras consistente en la rehabilitación del edificio para dos (2) viviendas de promoción pública en la Rúa do Vilar nº 1, Ourense (expediente OU-2008/NR 02).
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: rehabilitación de edificio para dos (2) viviendas de promoción pública en la Rúa do Vilar nº 1, en Ourense.
b) Plazo de ejecución: doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: multicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: trescientos sesenta y nueve mil quinientos cuarenta y tres euros con ochenta y un céntimos (369.543,81 €), IVA excluido.
b) IVA (21 %): treinta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos (36.954,38 €).
c) Importe total: cuatrocientos seis mil cuatrocientos noventa y ocho euros con diecinueve céntimos (406.498,19 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 8 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de marzo de 2017.
c) Contratista: Proyecon Galicia, S.A.
d) Importe de adjudicación: trescientos treinta y nueve mil seiscientos noventa y tres euros con catorce céntimos (339.693,14 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
E. Contrato de obras consistente en la construcción de ocho (8) viviendas de promoción pública, garajes y trasteros, en la AR-16 en Covadonga, Ourense (expediente OU 2010/20).
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: obras de construcción de viviendas de promoción pública para la venta o alquiler de demandantes de VPP.
b) Plazo de ejecución: dos (2) años y tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: multicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: ochocientos cincuenta y tres mil setecientos treinta y ocho euros con veinticuatro céntimos (853.738,24 €), IVA excluido.
b) IVA (21 %): ochenta y cinco mil trescientos setenta y tres euros con ochenta y dos céntimos (85.373,82 €).
c) Importe total: novecientos treinta y nueve mil ciento doce euros con seis céntimos (939.112,06 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 3 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de marzo de 2017.
c) Contratista: Ogmios Proyecto, S.L.
d) Importe de adjudicación: setecientos dieciocho mil euros (718.000,00 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
Santiago de Compostela, 21 de marzo de 2017
Heriberto García Porto
Director general del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
