La Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, una vez cumplidos los trámites administrativos correspondientes, resolvió anunciar la licitación, mediante procedimiento abierto por concurso, del siguiente contrato de obras:

Reparación y consolidación parcial en A Ponte Navea. A Ponte Navea. San Xoán de Río y Trives (Ourense).

-Presupuesto de licitación: dieciséis millones doscientas mil pesetas (16.200.000 pesetas 97.363,97 euros) IVA incluido.

-Plazo de ejecución: cuatro (4) meses.

-Garantía provisional: dispensada.

-Clasificación del contratista: grupo K, subgrupo 7, categoría c.

-Exposición de la documentación: el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de proyecto oe obras estarán de manifiesto en el Servicio de Obras y Contratación de la Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y en las delegaciones provinciales durante el plazo de presentación de proposiciones, de 10 a 14 horas, y en el teléfono 981 58 89 38. Asimismo, también se podrán obtener los pliegos relativos a esta contratación en la siguiente dirección de Internet: http://www.xunta.es/contratacion/resultado.asp?N=387.

-Plazo de presentación de proposiciones: será hasta las 14 horas del vigésimosexto día natural, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el DOG.

-Lugar de presentación de proposiciones: en el registro general de la consellería en sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente. Si las proposiciones se cursan por correo, habrá que atenerse a lo previsto en la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

-Documentación que presentarán los licitadores: la establecida por la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

-Apertura de proposiciones: será realizada por la mesa de contratación a las 11 horas del séptimo día natural siguiente al de finalización del plazo de admisión de proposiciones, en la sala de juntas de la Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Si coincidiese en sábado o festivo, tendrá lugar el inmediato día hábil siguiente a la misma hora.

El importe del anuncio del presente concurso correrá a cargo del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 10 de mayo de 2001.

P. D. (Orden 15-12-1997)

Andrés González Murga

Secretario general de la Consellería de Cultura,

Comunicación Social y Turismo