El Ayuntamiento de Soutomaior aprobó el procedimiento de adjudicación del contrato de obras a que se refiere el presente anuncio.

Simultáneamente al concurso, se expone al público el pliego de condiciones por el plazo de ocho días hábiles desde su publicación en el BOP o en el DOG último en el que se publique, aplazándose en el supuesto de que se presenten reclamaciones contra el mismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Soutomaior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obra de saneamiento del Souto (barrio Moreira).

b) Lugar de ejecución: Soutomaior.

c) Plazo de ejecución: 4 meses.

d) Orzamento de ejecución por contrata: 10.473.263 pesetas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. Garantías.

Provisional: 2% del precio base de licitación.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Soutomaior.

b) Domicilio: calle Alexandre Bóveda, nº 8.

c) Localidad y código postal: 36691-Soutomaior.

d) Teléfono: 986 70 51 06.

e) Telefax: 986 70 53 33.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: la de presentación de las proposiciones.

6. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: no se exige.

b) Otros requisitos:

-Solvencia económica y financiera: se acreditará por cualquiera de los medios previstos no artículo 16 da LCAP.

-Solvencia técnica: se acreditará por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la LCAP.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el BOP o en el DOG último en el que se publique.

b) Documentación a presentar: la especificada en el pliego de condiciones económico-administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1ª Entidad: Ayuntamiento de Soutomaior.

2º Domicilio: calle Alexandre Bóveda, nº 8.

3ª Localidad y código postal: 36691-Soutomaior.

d) Los criterios que servirán de base para la adjudicación serán los siguientes:

1. Mejoras en el proyecto técnico, que podrá consistir en la ejecución de más número de unidades de obra de las descritas, en la mejora de la calidad de los materiales descritos en el proyecto, o en otras modificaciones que representen un aumento de la calidad final del proyecto ejecutado.

2. Reducción en el plazo de ejecución.

3. Obras de carácter análogo a la citada que tenga ejecutado el licitador.

Los criterios antes señalados se ponderarán como a continuación se especifica:

-Criterio 1: hasta 80 puntos.

-Criterio 2: hasta 10 puntos.

-Criterio 3: hasta 10 puntos.

8. Apertura de las ofertas.

a) Dependencia: Ayuntamiento de Soutomaior.

b) Domicilio: calle Alexandre Bóveda, nº 8.

c) Localidad: Soutomaior.

d) Fecha: el quinto día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si coincidiera en sábado, el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.

9. Gastos de anuncios: adjudicatario.

Soutomaior, 15 de septiembre de 2000.

Agustín Reguera Ocampo

Alcalde