El Ayuntamiento de Soutomaior aprobó el procedimiento de adjudicación del contrato de obras a que se refiere el presente anuncio.

Simultáneamente el concurso, se expone al público el pliego de condiciones por el plazo de ocho días hábiles desde su publicación en el BOP en el DOG último en el que se publique, aplazándose en el supuesto de que se presenten reclamaciones contra el mismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Soutomaior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obra rehabilitación de la antigua escuela pública Luis Seoane.

b) Lugar de ejecución: Soutomaior.

c) Plazo de ejecución: 3 meses.

d) Presupuesto de ejecución por contrata: 7.470.486 ptas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. Garantías.

Provisional: 2% del precio base de licitación.

Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Soutomaior.

b) Domicilio: calle Alexandre Bóveda, nº 8.

c) Localidad y código postal: 36691, Soutomaior.

d) Teléfono: 986 70 51 06.

e) Telefax: 986 70 53 33.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: la de presentación de las proposiciones.

6. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: no se exige.

b) Otros requisitos:

-Solvencia económica y financiera: se acreditará por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la LCAP.

-Solvencia técnica: se acreditará por cualquiera de los medios previstos en el artículo 17 de la LCAP.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el BOP o en el DOG último en el que se publique.

b) Documentación que hay que presentar: la especificada en el pliego de condiciones económico-administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: Ayuntamiento de Soutomaior.

2ª Domicilio: calle Alexandre Bóveda, nº 8.

3ª Localidad y código postal: 36691, Soutomaior.

d) Los criterios que han de servir de base para la adjudicación serán los siguientes:

1. Mejoras en el proyecto técnico, que podrán consistir en la ejecución de más número de unidades de obra de las descritas, en la mejora de la calidad de los materiales descritos en el proyecto, o en otras

modificaciones que representan un aumento de calidad final del proyecto ejecutado.

2. Reducción en el plazo de ejecución.

3. Obras de carácter análogo a la licitada que ejecutase el licitador.

Los criterios antes señalados se pondrán como a continuación se especifica:

-Criterio 1: hasta 80 puntos.

-Criterio 2: hasta 10 puntos.

-Criterio 3: hasta 10 puntos.

8. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Soutomaior.

b) Domicilio: calle Alexandre Bóveda, nº 8.

c) Localidad: Soutomaior.

d) Fecha: el quinto día hábil siguiente al de final de la presentación de ofertas. Si coincidiese en sábado, el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.

9. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.

Soutomaior, 3 de mayo de 2000.

Agustín Reguera Ocampo

Alcalde