La Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, una vez cumplidos los trámites administrativos correspondientes, resolvió anunciar la licitación, mediante procedimiento abierto por concurso y trámite de urgencia, del siguiente contrato de obra:

-Rehabilitación parcial del Museo de Massó en Bueu (Pontevedra).

-Presupuesto de licitación: cuarenta y tres millones ciento sesenta y siete mil ochocientas treinta y cuatro pesetas (43.167.834 ptas.), IVA incluido.

-Plazo de ejecución: seis meses (6).

-Garantía provisional: dispensada.

-Clasificación del contratista: grupo K, subgrupo 7, categoría d.

-Exposición de la documentación: el pliego de cláusulas administrativas y el proyecto de obra estarán de manifiesto en el Servicio de Obras y Contratación de la Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y en las delegaciones provinciales durante el plazo de presentación de proposiciones, de 10 a 14 horas, y en el teléfono 981 58 89 38.

-Plazo de presentación de proposiciones: será hasta las 14 horas del decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el DOG.

-Lugar de presentación de proposiciones: en el registro general de la consellería en sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente. Si las proposiciones se cursan por correo, habrá que atenerse a lo previsto en la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

-Documentación que presentarán los licitadores: la establecida por la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

-Apertura de proposiciones: será realizada por la mesa de contratación a las 11 horas del quinto día natural siguiente al de finalización del plazo de admisión de proposiciones, en la sala de juntas de la Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Si coincidiese en sábado o festivo, tendrá lugar el inmediato día hábil siguiente a la misma hora.

-El importe del anuncio del presente concurso correrá a cargo del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 15 de febrero de 2000.

P.D. (Orden 15-12-1997)

Andrés González Murga

Secretario general de la Consellería de Cultura,

Comunicación Social y Turismo